+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на оказание технического сопровождения технической документации

Содержание

Договор о техническом сопровождении (Technical Services) – часть 1

Договор на оказание технического сопровождения технической документации

Как мы уже говорили ранее, услуги, оказываемые в рамках «Договора о техническом сопровождении», относятся к дополнительным уникальным услугам гостиничного оператора. Этот договор является своеобразным связующим звеном между проектной командой инвестора и операционными подразделениями управляющей компанией.

Зачастую услуги по договору технического сопровождения, их полнота и качество могут являться основным критерием выбора оператора. Для того, чтобы иметь возможность адекватного сравнения потенциальных кандидатов на управление гостиницей, на мой взгляд, необходимо знать ответы на следующие вопросы.

  1. Какие функции оператор несет в рамках договора?
  2. Какие именно услуги оказываются?
  3. На каких этапах реализации проекта?
  4. Какова ответственность оператора?
  5. Какая стоимость услуг по сопровождению?
  6. Кого необходимо будет дополнительно привлекать в проект?

Функции оператора в рамках договора на техническое сопровождение

Фактически гостиничный оператор в рамках этого договора выступает в роли консультанта! Он выполняет одну единственную функцию – консультирование инвестора на предмет специфических индустриальных «know how», которые имеют особую важность при реализации коммерчески состоятельного гостиничного проекта. Оператор обеспечивает общий анализ проекта, предоставляет замечания относительно необходимых изменений, рекомендации и утверждение необходимой документации.

Для чего это нужно???

Ответ более, чем простой – чтобы строящаяся гостиница полностью соответствовала требованиям гостиничного оператора в части корпоративных стандартов гостиничного продукта, сервиса, уровня комфорта посетителей и т.п.

Особое внимание необходимо уделить ресурсам управляющей компании по обеспечению этой функции.

Она должна обеспечиваться специализированным девелоперским подразделением оператора, сотрудники которого обладают навыками гостиничного девелопмента и необходимыми знаниями и опытом в операционной деятельности гостиниц.

Однако необходимо четко понимать, что не каждая гостиничная компания обладает упомянутой структурой. Ее наличие, которое необходимо в обязательном порядке уточнять инвестору в процессе переговоров, является дополнительным конкурентным преимуществом кандидатов на управление.

Что же происходит с проектом, если эта структура отсутствует?

В этом случае оператор выделяет одного специалиста, который сопровождает проект и, конечно же, он не в состоянии оперативно обеспечивать проектную группу необходимой информацией на ранних стадиях – разработка проектной документации и проверку на поздних стадиях – разработка рабочей документации. Как правило, его девелоперский или инженерный опыт превалирует над опытом гостиничной операционной деятельности.

Иногда оператор делегирует в рамках договора группу специалистов, руководителей подразделений какой-нибудь гостиницы, обладающих отличным операционным опытом, но, к сожалению, не обладающих опытом полноценного гостиничного девелопмента, что в первую очередь может негативно повлиять на увеличение сроков проекта и коммуникациях в его рамках.

Услуги по техническому сопровождению

В принципе услуги оператора по техническому сопровождению строительства гостиницы можно описать всего несколькими фразами.

Доведение до сведения – Оказание содействия – Координация – Оценка – Предоставление рекомендаций – Толкование стандартов – Проверка документации – Согласование – Организация.

На первый взгляд перечень услуг минимален. Однако, при их более детальном рассмотрении, особенно в разрезе тех разделов проекта, которые входят в сферу ответственности оператора, выясняется, что объем работ очень и очень существенный. Ниже вы видите перечисление технических аспектов, охватываемых оператором, которые относятся к гостиничной компоновке, дизайну, строительству и оборудованию.

  1. архитектурно-планировочные решения;
  2. MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) инженерные системы (вентиляция, кондиционирование, теплоснабжение, отопление, холодоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, канализация и т.п.);
  3. дизайн интерьеров;
  4. слаботочные системы (BMS системы автоматизации и диспетчеризации, телефония, СКС, ЛВС, СКУД, телефонизация, интернет, телевидение и т.п.);
  5. пожарная безопасность;
  6. освещение;
  7. технологические решения (гостиница, спа, производство и прачечная);
  8. все необходимые спецификации МПиО (мебель, принадлежности и оборудование).

Все эти аспекты или требования описываются оператором в архитектурных, строительных и технических стандартах бренда, которые и предоставляются проектной группе инвестора в рамках заключенного договора. Их без преувеличения можно назвать ключевым звеном в процессе успешной реализации гостиничного проекта.

Ну а теперь необходимо отметить те работы, которые также очень важны для реализации проекта, но не выполняются девелоперским подразделением оператора в рамках заключенного договора по техническому сопровождению.

Во-первых – они не составляют никаких технических и технологических заданий на проектирование.

Это находится в сфере ответственности проектной группы инвестора, а именно генерального проектировщика, технического заказчика или руководителя проекта.

В принципе, квалифицированный генеральный проектировщик (о том, как его выбрать было написано здесь) или руководитель проекта с легкостью это сделают, используя соответствующие технические стандарты оператора.

Во-вторых – специалисты оператора не осуществляют непосредственной разработки какой-либо проектной или рабочей документации. Максимум, что от них можно получить – эскизы или технологические схемы некоторых помещений, которые могут оказать помощь генеральному проектировщику при разработке необходимой документации.

В третьих – они не предоставляют никаких консультаций по разработке прочих разделов проектной документации. О взаимосвязи всех разделов смотрите информацию здесь.

В четвертых – заключая договор, инвестор должен осознавать, что оператор не осуществляет, да и не старается взять на себя функции, связанные с проектным менеджментом как таковым.

Источник: https://www.hbok.pro/znaniya/i/10283499/dogovor-o-tehnicheskom-soprovozhdenii-technical-services-chast-1

Договор оказания услуг по экспертному сопровождению проекта

Договор на оказание технического сопровождения технической документации

СТД ИСП-31

ДОГОВОР(номер договора)

оказания услуг по экспертному сопровождениюпроекта

г. Челябинск(«(число)» (месяц) 20(год) г. договора)

(наименование организации Заказчика, в лице наименование должности Ф.И.О.

в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и (наименование организации Исполнителя, в лице наименование должности Ф.И.О.

в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.

Исполнитель обязуется качественно и в установленный срок оказать услуги по экспертному сопровождению проекта в отношении Объекта(ов) Заказчика, указанного(ых) в Спецификации(ях) (Приложение № 1), (далее – Объект) в целях реализации инвестиционного(ых) проекта(ов): указанного(ых) вСпецификации(ях) (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

1.2. По настоящему договору Исполнитель оказывает услуги:

– внесения изменений в проектную и (или) рабочую документацию, принятую Заказчиком ранее;

– предоставления технических решений с учетом фактического состояния на объекте Заказчика;

– консультирования представителей Заказчика с указанием возможных вариантов исполнения проекта с учетом выявленных несоответствий и по иным вопросам, связанным с применением проектной и (или) рабочей документации.

Все услуги по настоящему договору оказываются в рамках трудоемкости Исполнителя, указанной в Спецификации (ях) (Приложение №1) и согласованной Сторонами.

В случае, если фактическая трудоемкость Исполнителя по заявке Заказчика превышает согласованную Сторонами в Спецификации (ях) (Приложение №1), Стороны должны внести изменения в Спецификацию (ии) (Приложение №1) или подписать новую Спецификация (ии) (Приложение №1) в соответствии с п. 6.2.

1.3. Результатами оказания услуг по экспертному сопровождению проектной и рабочей документации по настоящему договору могут являться:

– документы, содержащие изменения проектной и рабочей документации, представленные в соответствии с требованиями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», или оформленные технические решения;

– устные экспертные рекомендации Исполнителя (при согласовании Сторон, оформляются в письменном виде), с указанием возможных вариантов исполнения проекта с учетом выявленных несоответствий.

1.4. При выполнении обязательств по настоящему договору Стороны обязаны руководствоваться:

а) настоящим договором;

б) законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ; ФЗ от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании»; Положением об организации и проведении негосударственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 272 от 31 марта 2012 г.

; Положением об организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 145 от 05 марта 2007 г.; Положением о составе разделов проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г.

;

в) нормативными техническими документами (ГОСТ, в том числе ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», СНиП, СаНПиН, техническими условиями, техническими регламентами, марками и т.д.);

г) стандартами Заказчика и стандартами Исполнителя (далее – Стандарты). При этом такие Стандарты Сторонами не подписываются, а утверждаются Владельцем стандарта.

Все указанные в настоящем договоре Стандарты и изменения к ним размещены и размещаются в открытом доступе в сети Интернет на сайтах по адресам: http://efeks.ru/standart/ и http://dokipedia.ru, а также на сайте Исполнителя.

Подписание Сторонами настоящего договора означает, что Стороны при заключении настоящего договора согласились на обязательное применение положений указанных Стандартов в отношениях по настоящему договору.

1.5. Термины и определения используются в настоящем договоре в значениях, установленных СТО УП «Реестр терминов develop-man».

2. Обязанности и права Заказчика

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке, размерах и в сроки, указанные в разделе 4 настоящего договора.

2.1.2. предоставлять Исполнителю по Акту приема-передачи документации (Приложение № 3) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента письменного запроса всех документов, которые будут затребованы и согласованы Сторонами.

2.1.3. обеспечивать взаимодействие между Исполнителем и контрагентами Заказчика, принимающими участие в процессе.

2.1.4. предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию по запросу Исполнителя о причинах внесения изменений в проектную и рабочую документацию;

2.1.5. оказывать Исполнителю необходимое содействие при оказании им услуг по экспертному сопровождению проекта, в том числе, согласно документам, указанным в п. 1.4 настоящего договора.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. бесплатно получать информацию о порядке оказания услуг и ходе их оказания по настоящему договору.

2.2.2. в случае утраты результата оказания услуг бесплатно получить его дубликат.

2.2.3. досрочно расторгнуть настоящий договор (отказаться от исполнения договора) в соответствии с разделом 6 настоящего договора и действующим законодательством РФ.

3. Обязанности и права Исполнителя

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. оказывать услуги по настоящему договору надлежащим качеством, в порядке и в сроки, установленные документами, которые указаны в п. 1.4 настоящего договора.

3.1.2. приступать к оказанию услуг по настоящему договору только после получения аванса, оплачиваемого Заказчиком согласно п. 4.2., если Сторонами согласован аванс по договору.

3.1.3. обеспечить сохранность предоставленных Заказчиком, Проектировщиком(ами) документов и сведений, составляющих охраняемую законом тайну.

3.1.4. обеспечивать соответствие результатов оказания услуг документам, указанным в п. 1.4 настоящего договора.

3.1.5. по вызову Заказчика осуществлять выезд на Объект, в том числе, для участия в оперативном совещании на Объекте при получении приглашения от Заказчика не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала таких совещаний с указанием времени, места и повестки совещаний.

3.1.6. по вызову Заказчика принимать участие и в согласованные сторонами день и время в селекторных совещаниях Заказчика в режиме видеоконференции посредством Microsoft Lync, или в оперативных совещаниях.

3.1.7. по мере обращений Заказчика предоставлять результат услуг, указанный в п. 1.3 настоящего договора. В зависимости от объемов и сложности изменений, вносимых в проектную и рабочую документацию в соответствии с требованиями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства.

Основные требования к проектной и рабочей документации» Исполнитель должен предоставить изменения в проектную и рабочую документацию в срок от 1 (одного) до 20 (двадцати) рабочих дней, экспертные рекомендации – в срок 5 (пять) рабочих дней, техническое решение – в срок 5 (пять), 6 (шесть), 7 (семь), 8 (восемь) рабочих дней соответственно в зависимости от уровня сложности.

3.1.8. назначать представителя, ответственного за оказание услуг по настоящему договору, и представлять Заказчику документы, подтверждающие такое назначение, и контактную информацию данного представителя.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. требовать от Заказчика документы, необходимые для оказания услуг по настоящему договору.

3.2.2. выяснять у Заказчика причины внесения изменений в проектную и рабочую документацию;

3.2.3. требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

3.2.4. досрочно расторгнуть настоящий договор (отказаться от исполнения договора) в соответствии с разделом 6 настоящего договора и действующим законодательством РФ.

4. Стоимость и порядок расчетов

4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, складывается из стоимости этапов услуг. Стоимость этапов услуг и общая стоимость услуг определены в Спецификации(ях) (Приложение № 1).

Источник: https://geostart.ru/doc/read/358

Договор сопровождения согласования документации

Договор на оказание технического сопровождения технической документации

Полный перечень проектных работ и услуг, выполняемых Подрядчиком по данному договору, указан в Приложении №1 к данному договору. 1.2.

Технические, экономические и другие требования к проектной и технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной и технической документации для Объекта. 1.3.

Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Подрядчику необходимую исходную документацию: документы БТИ по зданию и прочую исходную документацию, указанную в Приложении №3 к данному договору. Проектная документация, являющаяся предметом Договора, разрабатывается на основании Исходной документации Заказчика.

1.4. Результатом выполненных Подрядчиком работ является: надлежащим образом согласованная следующая проектная и техническая документация: ________________________________________________.

Договор по техническому сопровождению рабочей документации

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по сопровождению рабочей документации, разработанной фирмой _________________, для строительства ______________________ по адресу: ___ 2.2. и сроки выполнения работ и их этапов определяются календарным планом (приложение Nо.

3.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя по выполнению настоящего договора.

Образец договора на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации, заключаемый между юридическими лицами

Полный перечень проектных работ и услуг, выполняемых Подрядчиком по данному договору, указан в Приложении №1 к данному договору.1.2.

Технические, экономические и другие требования к проектной и технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной и технической документации для Объекта.1.3.

Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Подрядчику необходимую исходную документацию: документы БТИ по зданию и прочую исходную документацию, указанную в Приложении №3 к данному договору. Проектная документация, являющаяся предметом Договора, разрабатывается на основании Исходной документации Заказчика.1.4.

Результатом выполненных Подрядчиком работ является: надлежащим образом согласованная следующая проектная и техническая документация: .1.6.

Договор на оказание услуг по согласованию переустройства, перепланировки объекта недвижимого имущества

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по:

  1. изготовлению технического заключения;
  2. получению решения о согласовании переустройства/перепланировки;
  3. получению акта о завершении переустройства/перепланировки;
  4. сбору и представлению необходимых документов на переустройство/перепланировку в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения;
  5. внесению изменений в план БТИ после завершения переустройства/перепланировки.
  6. изготовлению проекта перепланировки;

2.2. 3.1. Сторона, причинившая

Договор сопровождения проектной документации: все нюансы

Документ состоит из следующих разделов: 1.

Определения и понятия. Здесь расшифровываются основные термины, которые встречаются в договоре, предоставляется информация, касающаяся исполнителя, заказчика, сторон соглашения.

Может быть приведено определение договора, заказываемых работ, экспертизы и так далее. 2. Предмет договора.

В этом разделе описывается, какие задачи поручает к исполнению заказчик и что обязуется сделать исполнитель.

При этом упоминается фирма, с которой ведется сотрудничество, а также приводится ее адрес.

Зачастую имеют место ссылки на приложение к соглашению, в котором прописываются календарный план, сроки и содержание работ.

3. Права и обязательства. В каждом современном договоре должны упоминаться права и обязательства сторон. Так, согласно условиям соглашения заказчик обязуется принимать и оплачивать работы (их перечень оговаривается в документе), а также назначать лицо, ответственное за выполнение договорных работ.

Образец договора на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство собственными и (или) привлеченными силами в установленный Договором срок выполнить комплекс проектных работ по разработке проектной документации, а также оказать услуги по техническому сопровождению согласования проектной документации, разработанной Подрядчиком и представленной Заказчиком, в установленном порядке для выполнения Заказчиком работ по капитальному ремонту нежилого здания, используемого Заказчиком на законных основаниях и расположенного по адресу: ________________________________________________ (далее – Объект).

Полный перечень проектных работ и услуг, выполняемых Подрядчиком по данному договору, указан в Приложении №1 к данному договору.1.2. Технические, экономические и другие требования к проектной и технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать

Договор на оказание технического сопровождения технической документации

3.1.3.

2.1.4. В течение 10 дней с даты заключения настоящего Договора представить Заказчику на согласование перечень работников Исполнителя, привлеченных к оказанию услуг.

Исполнитель обязуется предварительно уведомлять Заказчика о предстоящих изменениях в составе работников, привлеченных к оказанию услуг по настоящему Договору, и производить соответствующие изменения лишь по согласованию с Заказчиком. 2.2. Исполнитель имеет право: 2.2.1.

В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.

п.2.3.2 — 2.3.4 настоящего Договора, приостановить оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором.

Договор сопровождения проектной документации: все нюансы

Договор на оказание технического сопровождения технической документации

26.07.2021

Сопровождение проектной документации – процесс, который берет начало с оформления договора между генпроектировщиком и стороной-заказчиком. В документе строго прописан процесс контроля разработки проекта, нюансы проведения экспертизы, ответственности сторон и прочие аспекты сделки.

Этапы разработки проекта

При заполнении договора учитываются нюансы, касающиеся тонкостей составления и оформления документации. Что такое проект? Это установленный на законодательном уровне пакет бумаг, разработка которых находится в руках проектной организации. Требования к такой компании следующие:

  • наличие допуска СРО;
  • создание проекта с учетом рекомендаций и пожеланий заказчика;
  • соответствие принятых решений действующим в России правилам и нормам.

Комплект проектных бумаг включает не только схемы, расчеты и пояснения, но и справки, заявки, письма и прочие бумаги, имеющие согласовательный характер.

Процесс разработки проекта состоит из пяти главных этапов:

  • подготовительные работы (предпроектная подготовка);
  • оформление бумаг, необходимых для получения разрешения;
  • разработка проекта;
  • прохождение экспертизы, получение необходимых согласований;
  • разработка рабочих бумаг.

Что касается технического сопровождения, то этот процесс берет начало с контроля следующих моментов:

  • концепции возводимого объекта;
  • соответствия ТЗ заказчика;
  • соблюдения норм и действующих актов.

Завершением процесса разработки является получение позитивного решения экспертизы и оформление бумаг, требуемых для последующего получения разрешения на возведение сооружения.

Договор сопровождения: структура

В основе процесса сопровождения разработки проекта лежит договор, оформлению которого должно уделяться особое внимание. Документ состоит из следующих разделов:

1.      Определения и понятия. Здесь расшифровываются основные термины, которые встречаются в договоре, предоставляется информация, касающаяся исполнителя, заказчика, сторон соглашения. Может быть приведено определение договора, заказываемых работ, экспертизы и так далее.

2.      Предмет договора. В этом разделе описывается, какие задачи поручает к исполнению заказчик и что обязуется сделать исполнитель. При этом упоминается фирма, с которой ведется сотрудничество, а также приводится ее адрес. Зачастую имеют место ссылки на приложение к соглашению, в котором прописываются календарный план, сроки и содержание работ.

3.      Права и обязательства. В каждом современном договоре должны упоминаться права и обязательства сторон.

Так, согласно условиям соглашения заказчик обязуется принимать и оплачивать работы (их перечень оговаривается в документе), а также назначать лицо, ответственное за выполнение договорных работ.

При этом право заказчика – лично контролировать ход выполнения оформленного соглашения, а точнее – процесс разработки документации.

Имеют место определенные обязательства и у исполнителя. Последний должен в полном объеме выполнять обязательства (прописаны в договоре), а также своевременно согласовывать с заказчиком нюансы (проблемы), возникающие в процессе проведения работ. Если заказчик требует отчета по ходу выполнения работ, то исполнитель обязуется предъявить запрошенную информацию.

4.      Цена работ и способы расчета. Один из ключевых моментов любого договора – стоимость услуг по текущему соглашению. При этом в документе прописывается точная цифра с учетом 20-процентного налога. Также упоминается, что цена работ является не окончательной и может меняться с учетом тех или иных факторов.

Одновременно с этим описывается процесс проведения платежей, который проводится по следующему алгоритму:

  • На протяжении трех суток сторона-заказчик  выплачивает авансовый платеж (процент отчислений от общей стоимости оговаривается заранее).
  • Выплаты осуществляются с учетом вычета определенного процента от общей цены работ на протяжении трех суток со дня проведения экспертизы и получения на руки акта сдачи-приема работ.
  • Стоит отметить, что в договоре не всегда отмечается общая цена работ в отношении сбора исходных материалов, согласования проекта, доработки документов (если это необходимо), страхования профответственности.

  Передача проектной документации: особенности процесса

5.      Порядок ведения техсопровождения. Отдельного внимания заслуживает контроль разработки документации. Здесь должны быть учтены следующие моменты:

  • Заказчик с определенной периодичностью передает исполняющей стороне задачу – график готовности проекта.
  • Исполнитель в течение установленного периода пересматривает переданные для изучения схемы и расчетные данные на факт их соответствия правилам, нормам и стандартам качества. Особое внимание уделяется архитектурным планам, конструкции фундаментов, местам сопряжения и так далее. При необходимости возможно проведение дополнительной экспертизы.
  • В результате проведенных проверок один вариант комплекта направляется обратно заказчику. Здесь возможно два варианта – одобрение или возврат с замечаниями. Последние передаются в письменной форме с обязательным указанием имеющихся проблем.
  • При наличии замечаний заказчик производит доработку или исправление документации. При этом в обязательном порядке пишется срок, который отводится для выполнения работы. Впоследствии документы снова передаются исполнителю для изучения в течение определенного времени (также прописывается в договоре). Если это необходимо, то исполнитель и заказчик встречаются друг с другом для обсуждения текущих проблем.
  • В ситуации, когда заказчик не передает документы для очередной проверки или же недоработки не были исправлены по различным причинам (не зависящим от заказчика), то у исполнителя есть право расторжения соглашения без согласования решения с другой стороной. При этом работы, которые были выполнены к конкретному этапу, относятся к категории выполненных и должны быть оплачены полностью.
  • Факт завершения работ по очередному этапу подтверждается актом, оформляемым заказчиком в течение определенного срока (устанавливается договором). Как только отведенный период проходит, замечания считаются исправленными с обязательной оплатой.
  • Если по определенной причине соглашение было разорвано, то заказчик обязуется внести оплату по уже выполненным работам (на момент, когда договор был разорван). При этом аванс должен быть вычтен из общей суммы.

  Внесение изменений в проектную документацию

6.      Ответственность. Каждая сторона, которая является стороной соглашения, отвечает перед законом РФ и другой стороной. Если условия договора не выполняются, то нарушитель обязан выплатить определенный размер пени (процент от цены работ). Аналогичное требование касается и заказчика, с единственной разницей, что для него процент взимается от размера задолженности.

Кроме упомянутых разделов, в договоре должны быть следующие категории:

  • страхование;
  • прочие условия;
  • особые условия;
  • срок действия соглашения.

Итоги

При оформлении договора сопровождения, проведения экспертизы и составлении (приемке) документации важно быть внимательным, учитывать нормы законодательства, собственные интересы и требования партнера. При наличии проблем с оформлением не лишним будет обратиться к специалистам.

Источник: СТРОИМ ПРОСТО

(0 0,00 из 5)
Для того чтобы оценить запись, вы должны быть зарегистрированным пользователем сайта. Загрузка…

Источник: https://stroimprosto-msk.ru/stati/dogovor-soprovozhdeniya-proektnoj-dokumentacii-vse-nyuansy/

Договор на оказание услуг по техническому сопровождению проектов

Договор на оказание технического сопровождения технической документации

Сопровождение тендеров в России с гарантией победы! Услуги по юридическому сопровождению тендеров под ключ Каждый, кто хочет развивать свой бизнес рано или поздно сталкивается с вопросами «Как выгоднее продать свой товар? Каким образом обойти конкурентов?

Как найти новых клиентов?». Решением этих задач может стать участие в тендерах. Мы работаем как с молодыми фирмами, так и с компаниями с многолетним опытом. Выберем оптимальную тендерную площадку, или подберем тендер по Вашему запросу.

Наши юристы обратят внимание клиента на то, каковы перспективы исполнения решения суда по данному конкретному делу (реального взыскания денежных средств, получения иного имущества, исполнения обязательства и т.д.) Договор на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации в лице.

действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании.

именуемый в дальнейшем « Подрядчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем: 1.1.

[ наименование организации Заказчика ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [ в лице наименование должности Ф.И.О.

Рекомендации Рекомендации по организации экспертного сопровождения процесса разработки градостроительной и проектной документации для строительства объектов

Договор на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного обеспечения

Исполнитель несет ответственность за сохранность переданных ему для оказания услуг по настоящему Договору материалов, оборудования или иного имущества, необходимого для надлежащего исполнения обязательств.

5.3.

Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. 5.

5. В случае неоказания, некачественного оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа в размере 0,1% от стоимости не оказанных/некачественных услуг за каждый день просрочки оказания услуг.

6.1. Настоящий Договор в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует один год, а в части платежей – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 7.2.

Договор на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации 1.

на дизайн Фактическая площадь Объекта составляет ______ квадратных метров.

___________ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком условий пункта 2.5.1., допуска представителя Исполнителя на объект для осуществления обмеров, а так же утверждения Заказчиком Технического задания (Приложение №1). Заказчик: _____________________________, тел.

______________________, адреса электронной Представитель Заказчика, действующий на основании доверенности: _______________________ _______телефон_____________________________ , адрес электронной Копирование материалов сайта запрещено. На дайджест уже подписались 1489 человека! на сопровождение программных продуктов 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по сопровождению программных продуктов (далее ПП): « », регистрационный номер: . 1.2. В объем сопровождения включаются следующие услуги: 1.2.1. настройки основных параметров ПП; 1.2.2.

модификация, настройка и доработка ПП применительно к потребностям Заказчика;

Договор на оказание проектных услуг

Правила заключения такого договора регламентируются Гражданским кодексом. При этом нужно отметить, что закон регулирует отношения по оказанию услуг только в том случае, если они возмездные.

Договор на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации Москвы», постановлениями Правительства Москвы, Гражданским кодексом РФ, действующими строительными нормами и правилами, постановлениями местных властей и иными, относящимися к данному вопросу, документами. 2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется: 2.1.1. Таким образом, очевидно, что договор строительного подряда призван регулировать порядок оказания услуг.

по полу. 1.2. Дизайн – проект (далее – проект) разрабатывается по заданию Заказчика (Техническому заданию – Приложение №1), согласованному с Исполнителем и представляет собой рабочий проект, существующий в виде эскизов и чертежей.

Договор-оферта на оказание услуг по сопровождению сайта

Для быстрого поиска специалиста владельцы сайта могут разместить договор-оферты в печатном издании, на своей интернет-странице и т.д.

Если лицо захочет заключить договор-оферты с владельцем сайта, то ему необходимо направить акцепт (то есть согласие на заключение договора) (ст.

438 ГК РФ). При заключении договора-оферты исполнитель (специалист по сопровождению сайта) обязуется по заданию заказчика (владельца сайта) оказать услуги по сопровождению сайта, а заказчик обязуется оплатить их.

Договор регулируется общими нормами ГК РФ и в частности главой 39 (ст.ст. 779-783 ГК РФ).

Основными отличиями оферты от простого договора оказания услуг заключается в том, что: Сторонами соглашения являются исполнитель и заказчик.

Заказчиком и исполнителем могут быть любые юридические лица, физические лица индивидуальные предприниматели. В договоре-оферте оказания услуг по сопровождению сайта или в приложении стороны должны подробно расписать перечень услуг, который должен оказать исполнитель заказчику.

Помимо перечня оказываемых услуг в договоре должен быть прописан:

  • порядок направления акцепта;
  • порядок взаимодействия между исполнителем и заказчиком по сопровождению сайта;
  • срок действия договора;
  • порядок оказания услуг и их оплата;
  • и т.д.

Договор оказания услуг по сопровождению сайта составляют в простой письменной форме, так как законодательством не установлено специальных требований по его оформлению.

В представленном образце договора-оферты оказания услуг по сопровождению сайта используются следующие приложения:

  • Перечень тарифов;
  • График платежей;
  • Прейскурант.

В образце договора-оферты оказания услуг по сопровождению сайта используются следующие сопутствующие документы:

  • Акт сдачи-приема;
  • Отчет исполнителя;
  • Отчет о расходах исполнителя;
  • Дополнительное соглашение;
  • Протокол разногласий;
  • Протокол согласования разногласий.

Договор оказания услуг по разработке технической документации

Договор на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации На выполнение вышеуказанных работ Подрядчик имеет лицензию от [число, месяц, год] N [значение] сроком действия до [число, месяц, год]. 1.5.

Разработка технической документации выполняется иждивением Подрядчика — из его материалов, его силами и средствами. 1.6.

Разработка технической документации должна быть выполнена в срок [указать начальный и конечный сроки выполнения работы, а также при необходимости — промежуточные сроки выполнения работы].

Что это? Это типовой договор на разработку Технического Задания. Если скачать doс-файл Web.Documents/Bolvanka.exe (скачиваний: 757) и в его середину вставить нижеследующий текст с необходимыми правками, получится полноценный Договор, который можно подписывать.

При наступлении вышеуказанных обстоятельств каждая из Сторон должна уведомить другую Сторону в письменном виде в течение 5 (пяти) дней с момента наступления этих обстоятельств.

Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. Претензионный порядок разрешения споров обязателен.

Срок ответа на претензию установлен в 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражном суде г.

Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Настоящий договор вступает в силу с « __ » ________ 20 __ г.

и действует по « __ » ________ 20 __ г.

Компания представлена в 4 рейтингах digital-рынка России Договор на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации документа перед обращением к юристам сайта!

В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных в календарном плане, Заказчику выплачиваются пени в размере ___% стоимости работ по этапу за каждый день просрочки, но не более ___% стоимости работ по этапу.

6.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по п. 4.3.2 договора Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере _____% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более ____% от суммы долга.

7.1. По согласованию сторон производится страхование профессиональной ответственности Исполнителя. 7.2. Если страхование осуществляет Заказчик, то к моменту подписания договора он обязан представить Исполнителю копию полиса. 8.1. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между сторонами.

Если согласие не будет достигнуто, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде г.

Договор на информационное сопровождение

Обе стороны должны в течение рабочих дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по Договору. 6.3. В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в выполнении обязательств Договору составит более дней, любая из сторон вправе отказаться от исполнения Договора.

При этом ни одна из сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков.

7.1. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. 7.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Источник: http://opiniojuris.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-po-tehnicheskomu-soprovozhdeniju-proektov-42907/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.